Citaat | Gerechtshof Amsterdam 16 januari 2024

Onder 3.41. Gerechtshof Amsterdam 16 januari 2024

Een alinea uit Gerechtshof Amsterdam 16 januari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:93.

Deze omstandigheden betreffen door URW aan nevenaannemers opgedragen bestekswijzigingen. URW c.s. hebben terecht aangevoerd dat onder bestekswijzigingen in de zin van artikel 9.3 AO alleen door URW aan BNB opgedragen bestekswijzigingen vallen. Dit volgt uit de tekst van artikel 9.3 AO, waarin bestekswijzigingen van URW aan nevenaannemers niet worden genoemd, en uit artikel 15.4 AV, waarin de mogelijkheid van termijnverlenging vanwege gelijktijdige werken door nevenaannemers is uitgesloten. Dat de omstandigheden b), f), i) en n) tot en met t) vallen onder een van de andere in artikel 9.3 AO genoemde situaties (overmacht of een ernstige tekortkoming van URW) is gesteld noch gebleken. Termijnverlenging is hier dus niet aan de orde.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/ea407de2a84a40177ae57caa5905a0b9b80eebf0317fc36e8a3b3ccd863de62b. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt ea407de2a84a40177ae57caa5905a0b9b80eebf0317fc36e8a3b3ccd863de62b, en de alinea staat in dat document op bytes 86946 tot 87698.