Onder 4.93. Rechtbank Amsterdam 6 augustus 2025

Vast staat dat het project niet op 28 april 2024 is opgeleverd, maar op 14 juli 2024. De vraag is of dit een tekortkoming van [bedrijf] in de nakoming van de aanneemovereenkomsten oplevert die [bedrijf] kan worden toegerekend. [bedrijf] heeft zelf tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat hij – nadat Zweers de betalingen aan de leveranciers en de onderaannemers had overgenomen – wel op de bouwplaats is geweest en contact heeft gehouden met de onderaannemers. Dat Zweers [bedrijf] heeft belemmerd in de verdere coördinatie en uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, is niet gebleken. De omstandigheid dat ook meerwerk is opgedragen, maakt op zichzelf niet dat de overschrijding van de opleverdatum niet aan [bedrijf] is toe te rekenen. Daarbij speelt mee dat Zweers onweersproken heeft gesteld dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat fase 1 al in oktober 2023 zou worden afgerond. De rechtbank is dan ook van oordeel dat [bedrijf] is tekortgeschoten in de nakoming van de aanneemovereenkomsten, doordat de opleverdatum van 28 april 2024 is overschreden en dat daarmee het verzuim van [bedrijf] – op de voet van artikel 6:83 aanhef en onder a BW – zonder ingebrekestelling van Zweers is ingetreden.

$ curl -s https://bron.page/api/v1/blobs/6a979310c49fac8cf9ea29b0a05afd33f6ce3c88109e34dbfd3bb404f0a80b6a | shasum -a 256