Citaat | Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026

Onder 7.3 Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:6689.

8.142. URW vindt dat de vertraging van Oostingh niet te wijten is aan URW maar aan BNB. Bovendien bestaat er volgens URW überhaupt geen grondslag voor de vergoeding van vertragingskosten van een onderaannemer, omdat diens handelen voor rekening van BNB komt. Net als hiervoor bij TGM heeft URW in dit verband verwezen naar artikel 12.5 van de Coördinatieovereenkomst. Daarnaast heeft BNB niet toegelicht welke door URW opgedragen bestekswijzigingen tot de vertraging van Oostingh zouden hebben geleid.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/abfece2af118381bcfc3871f595faf8749ad5ddd84b388c7dd64c038038a50c0. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt abfece2af118381bcfc3871f595faf8749ad5ddd84b388c7dd64c038038a50c0, en de alinea staat in dat document op bytes 343773 tot 344289.