Onder 2.1. Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026

In opdracht van URW heeft BNB samen met andere aannemers bijgedragen aan de renovatie en nieuwbouw van The Mall of the Netherlands in Leidschendam . De oorspronkelijke aanneemsom voor BNB bedroeg € 115 miljoen. Gaandeweg het project zijn er veel discussies ontstaan tussen partijen over extra werk, (extra) kosten, vertragingen en wie waarvoor verantwoordelijk was. De oplevering van het winkelcentrum heeft uiteindelijk ongeveer een jaar later plaatsgevonden dan gepland. Een en ander heeft geleid tot meerdere rechtszaken tussen partijen; dit is de derde. In deze procedure vraagt BNB de rechtbank om URW te veroordelen tot het betalen van ongeveer € 22 miljoen aan onder andere kosten voor extra werk, vertragingen en onderzoek ten behoeve van deze procedure. URW is het daar niet mee eens en heeft op haar beurt een vordering tegen BNB ingesteld. Over die vordering van URW heeft de rechtbank in een eerder vonnis van 28 januari 2026 al beslist dat URW niet ontvankelijk is, omdat zij die vorderingen al in een andere procedure aan de rechtbank heeft voorgelegd en daarop ook al is beslist. In dit vonnis gaat het dus alleen nog over de vorderingen van BNB.

$ curl -s https://bron.page/api/v1/blobs/abfece2af118381bcfc3871f595faf8749ad5ddd84b388c7dd64c038038a50c0 | shasum -a 256