Citaat | Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026

Onder 2.2. Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:6689.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste beslissingen. De rechtbank wijst de vorderingen van BNB toe tot een bedrag van circa € 12 miljoen. De rest wordt afgewezen. De rechtbank wijst 13 van de 16 vorderingen in verband met bestekswijzigingen af, (net als alle vier de vorderingen die zien op bestekswijzigingen door ontwerpfouten . Zie de hoofdstukken 6 en 7 van dit vonnis. Dat is grotendeels omdat de rechtbank oordeelt dat BNB onvoldoende heeft onderbouwd dat zij, in lijn met de systematiek van het contract tussen partijen, URW op tijd op de hoogte heeft gesteld van de noodzaak en de extra kosten van de bestekswijziging in kwestie. Hoofdstuk 8 gaat over de vertragingsvorderingen. De rechtbank oordeelt allereerst dat BNB recht had op termijnverlenging tot de daadwerkelijke opleverdatum, vanwege de vele bestekswijzigingen waartoe URW lopende het project opdracht heeft gegeven, waarvan 309 bestekswijzigingen ná de contractuele opleverdatum. Daarbij speelt ook mee het gebrek aan planningscoördinatie, dat voor rekening van URW komt. Gezien die omstandigheden kon URW BNB in redelijkheid niet houden aan de oorspronkelijk geplande opleverdatum. De rechtbank constateert vervolgens op basis van de rapporten van Vijverberg , de door BNB ingeschakelde vertragingsdeskundige, dat BNB alleen al voor één bestekswijziging (over de Hema) recht heeft op termijnverlenging tot de feitelijke opleverdatum. De volgende stap in het oordeel van de rechtbank is dat BNB recht heeft op vergoeding van de extra kosten die zij heeft moeten maken door de totale vertraging waarvoor zij termijnverlenging had moeten krijgen. Voor zeven van de acht vertragingsvorderingen komt de rechtbank tot een (gedeeltelijke) toewijzing. De rechtbank oordeelt dat URW voor twee posten een te hoog bedrag heeft verrekend en URW dat deel terug moet betalen (hoofdstuk 9). Daarnaast worden in hoofdstuk 10 de buitengerechtelijke incassokosten en een deel van de gevorderde kosten voor vaststelling van de aansprakelijkheid toegewezen.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/abfece2af118381bcfc3871f595faf8749ad5ddd84b388c7dd64c038038a50c0. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt abfece2af118381bcfc3871f595faf8749ad5ddd84b388c7dd64c038038a50c0, en de alinea staat in dat document op bytes 9889 tot 11926.