Citaat | Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026

Onder 8.15. Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:6689.

Voor zover BNB hiermee een erkenning van het recht op termijnverlenging naar voren heeft willen brengen, oordeelt de rechtbank dat ook hieruit die erkenning niet kan worden afgeleid. URW heeft aangevoerd dat het projectbureau zelf geen bevoegdheid heeft om termijnverlenging te geven. De rechtbank volgt URW daarin. Uit aangehaalde uitlatingen is weliswaar af te leiden dat het projectbureau vindt dat de definitieve opleverdatum zou moeten worden opgeschoven, maar ook dat zij verwijst naar UR (= URW) als de partij die daar uiteindelijk over beslist.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/abfece2af118381bcfc3871f595faf8749ad5ddd84b388c7dd64c038038a50c0. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt abfece2af118381bcfc3871f595faf8749ad5ddd84b388c7dd64c038038a50c0, en de alinea staat in dat document op bytes 197015 tot 197581.