Citaat | Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026

Onder 8.34. Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:6689.

Uit dit verslag kan worden afgeleid dat al in een vroeg stadium vertraging als gevolg van meerwerk te verwachten was, dat het projectbureau het terecht vond dat de opleverdatum naar achteren zou opschuiven, dat het projectbureau er vanuit ging dat URW termijnverlenging zou toestaan en dat daarover tussen BNB en URW onderhandeld werd. Welke procedure gevolgd moest worden om tot een beslissing over termijnverlenging te komen en wat moest gebeuren als partijen niet tot overeenstemming kwamen en wat de rol van het projectbureau daarin zou zijn, was niet duidelijk.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/abfece2af118381bcfc3871f595faf8749ad5ddd84b388c7dd64c038038a50c0. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt abfece2af118381bcfc3871f595faf8749ad5ddd84b388c7dd64c038038a50c0, en de alinea staat in dat document op bytes 214590 tot 215169.