Citaat | Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026

Onder 8.41. Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:6689.

Dat “(dreigende)” hier tussen haakjes staat, betekent dat ook reeds opgetreden vertragingen kunnen worden besproken. Dat maatregelen moeten worden besproken om de vertragingen weg te nemen, betekent niet dat dat ook altijd kan. Het lag dus op de weg van het projectbureau en URW om op basis van gewijzigde omstandigheden, waaronder opgetreden vertragingen die niet konden worden weggenomen, de planning bij te stellen. Daarmee kon worden vastgesteld wat de aangepaste einddatum zou moeten worden. Hoewel dit nergens uitdrukkelijk is geregeld, moet worden aangenomen dat het geactualiseerde ATS URW ook in staat zou stellen om te oordelen over termijnverlenging.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/abfece2af118381bcfc3871f595faf8749ad5ddd84b388c7dd64c038038a50c0. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt abfece2af118381bcfc3871f595faf8749ad5ddd84b388c7dd64c038038a50c0, en de alinea staat in dat document op bytes 221944 tot 222635.