Citaat | Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026

Onder 8.64. Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026

Een alinea uit Rechtbank Amsterdam 1 juli 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:6689.

BNB stelt dat Vijverberg in haar analyse wel events heeft betrokken die voor rekening van BNB komen en die dus geen recht geven op termijnverlenging. BNB heeft zich beroepen op twee uitspraken van de Raad van Arbitrage. Zij leidt daaruit af dat alleen events op het kritieke pad voor rekening van opdrachtgever relevant zijn voor de termijnverlenging; de kritieke vertragingen aan de kant van de aannemer blijven buiten beschouwing.

Zelf controleren

Voor dit citaat hoeft niemand Bron op zijn woord te geloven. Het document dat rechtspraak.nl publiceerde, staat op https://bron.page/api/v1/blobs/abfece2af118381bcfc3871f595faf8749ad5ddd84b388c7dd64c038038a50c0. Wie het ophaalt en de SHA-256 ervan berekent, krijgt abfece2af118381bcfc3871f595faf8749ad5ddd84b388c7dd64c038038a50c0, en de alinea staat in dat document op bytes 238842 tot 239364.